金融房产您现在的位置：主页 > 金融房产 >
延期交房业主诉请解约被驳—城阳律师韩维利
发布者：城阳律师李瑞庆 + 时间：2016-05-24 16:27 + 来源：www.chengyanglvshi.com
延期交房业主诉请解约被驳—城阳律师韩维利
花了近百万元购买的房产不料遭遇工程延期,等房产交付时又遇上自己单位搬至离该房较远的新址。于是,业主以合同规定延期交房超过60天可以退房为由将开发商告上法院。然而,等来的结果却是败诉。
案情介绍
2012年11月,王先生与某开发商签订商品房买卖合同,以94万余元的价格购买了一套196平方米的大房子,开发商在合同中承诺于2013年4月30日前交付房屋。该处房屋周围环境较好,而且离自己公司又近,王先生签订合同后满心欢喜,开始畅想与家人一起在大房子里生活的美好场景。
出乎意料,开发商因资金链紧张,无法按时向王先生交付房屋。想到本该到手的大房子却没有拿到,王先生心里不免有些失落。虽然合同约定开发商交房逾期超过60日的,自己有权解除合同,不过王先生没有急着去谈解除合同的事情,心想反正开发商违约已是板上钉钉的事情,晚交房一天,自己还可以多拿到一天的违约金。
2013年7月3日,开发商通知王先生收房,此时正好遇上公司搬迁新址,新地址离这处房子较远,王先生就有些动摇了,没去收房。后与开发商协商退房无果,2014年8月,王先生将开发商诉至法院,请求法院判令解除双方签订的商品房买卖合同,并判令开发商退还其购房款94万余元和逾期交付商品房违约金28万余元。
人民法院认为：当事人之间签订的房屋买卖合同合法有效,当事人应当全面履行各自的义务。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。因王先生与房地产公司签订的商品房买卖合同合法有效,开发商未按约定日期交付符合约定的商品房,王先生可按合同约定在逾期超过60日即2013年6月30日起行使合同解除权。虽然合同中未约定行使合同解除权的期限,但根据《最高人民法院〈关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》规定,法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月；对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的,解除权消灭。本案中,王先生的解除权发生之日为2013年6月30日,在对方没有催告的情况下,应当在2014年6月30日前行使解除权,但是其于2014年8月才诉至法院,已超过规定的1年时间,解除权已消灭。故王先生本来拥有的合同解除权因超期已消灭,据此判决驳回王先生的诉讼请求。
以案释法
合同解除权有期限维权应及时
韩维利律师认为：该案系因开发商逾期交房引发的商品房销售合同纠纷。因当事人的认识误区,认为反正开发商违约已成事实,晚一点索赔可能拿到更多的违约赔偿,从而忽略了除斥期间的概念,即对于某些权利,法律规定或者当事人约定了其存续期间,该期间届满后,权利消灭。
购房者与开发企业签约时,应认真逐条阅读《商品房买卖合同》中关于交付条件、交房时间、交房面积、产权办理、违约责任等条款,并就补充性条款与房地产开发企业进行充分沟通。此外,如果因购房出现纠纷,在与开发商沟通协调过程中应尽量采取书面形式记载双方沟通的具体情况、问题的解决方案等并保存好沟通过程中形成的书面文件。
如果需要到法院打官司,当事人要弄清楚诉讼时效和除斥期间等法律概念,在法定的期限内通过法律途径维护自己的权利。当事人如果有条件亦可咨询专业法律人士,妥善保护自身的合法权益。
法条链接
《最高人民法院〈关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》
第十五条根据《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。
法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭。
青岛城阳律师网是由山东运策律师事务所主办的一家地方法律服务网站，青岛城阳律师网凭借着优秀的律师团队、过硬的专业素质，竭诚为广大城阳市民提供贴心的法律咨询服务。
山东运策律师事务所是一所成立于2011年的综合性、合伙制、品牌化、规模化的律师事务所，由六名具有先进理念和丰富经验的中青年专家律师组建而成，运策所位于城阳区正阳路高档写字楼，办公面积600平方米，所内拥有先进的办公设备，优雅的办公环境，现代化办公使服务效率和质量更上一层楼，运策所利用先进的办公设备和网络人才开设了律所官网“青岛城阳律师网”、“即墨律师服务网”和专业网站“青岛刑事辩护律师网”、“青岛企业法律管家网”。互联网办公使对客户的服务更加便利、透明、高效。运策所虽然成立时间不久，但是发展迅速，目前已经成为具有先进管理水平、一流服务质量的现代化的综合性律师事务所，运策所现有律师及工作人员32名，其中执业律师均为青岛执业多年的资深律师，具有扎实的法律功底、娴熟的法律技巧、丰富的实践经验、良好的职业道德、较强的社会协调能力；
服务理念与宗旨：
运策所是一所“规模发展、专业服务、团队运作、民主管理、共享分配”的具有专业特色和管理特色的律师事务所。运策所本着“诚信、执着、敬业、奉献”的服务理念，按照“一人接案，集体研究、分工协作、互助共赢”的服务方针，为每一位当事人提供优质、高效的法律服务，并在多年的执业中创造了优异的成绩，代理各类案件几千件，担任数十家企事业单位的法律顾问，受到了政府部门、当事人及其他社会各界的一致赞誉。同时，运策所以树立城阳律师“诚信、敬业、勤勉、守法、文明”的阳光律师形象为己任，在执业过程中严格要求律师，不断树立行业形象典范。
专业分工与团队：
运策所的主要业务涉及刑事、民事、商事等各个诉讼和非诉讼领域，特别专长刑事辩护、建筑房地产（宅基地）、金融保险、交通事故、公司法务、民间借贷、婚姻家庭、劳动争议等领域。运策所很多律师在本专业内享有较高声誉，运策所遵照“术业有专攻”的原则，根据本所律师法律业务发展方向和专业化程度，同时，为避免国内律师行业普遍存在的律师各自独立为战，个体律师的知识、能力、时间与精力等无法完全满足客户复杂多样以及个性化的法律服务需求的缺陷，运策所打破传统，组建了多个律师团队，将单个律师的优势整合，将律所主要业务划分为刑事辩护团队、金融保险团队、建筑房地产团队、公司业务团队、交通事故团队、婚姻家庭团队、劳动争议团队等七个团队，该七个专业团队均由合伙人和资深律师领衔，以更好地在专业能力、知识结构、时间与效率等方面向客户提供全方位的优质法律服务。同时，为方便当事人办理业务本所在即墨和青岛市北区设有律师办公室。
总之，山东运策律师事务所始终坚持“规模化、品牌化、专业化、规范化、团队化和人性化”的发展方向，凭借丰富的办案经验、深厚的法律知识，卓越的实践技能，将为社会各界提供务实、优质、高效的法律服务。
地址：青岛城阳区正阳路国际商务港四楼406室（城阳法院对面）
