如何处理疫情期间履约涉及不可抗力时的财税问题？

​如何处理疫情期间履约涉及不可抗力时的财税问题？

【关键词】疫情 不可抗力 合同履行 财税

【阅读时长】5分钟

一、不可抗力

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

归纳为不可预见的偶然性以及不可控制的客观性。只有主客观一致，才可能适用该原则。

结合审判实践和非诉实践，实施不可抗力需要注意以下四点：

a及时通知合同直接利益方、相对方；

b提交相关有效凭证（最好是官方凭证）；

c协商通知对方变更或终止合同的具体细节，可以附件；

d通知的方式须书面通知，送达对象为合同授权代表或法定代表人，送达地址为合同标注地址或营业执照上地址。注意需有效送达！

二、合同不同阶段的财税处理

1、合同已签订尚未履行，收款方未收到预收款或定金之类的款项，建议双方签订终止协议或其他备忘录，无需财税处理。

2、如合同部分履行，按履行部分来确定合同价格并开具发票收款，财税正常处理；剩余部分不履行，不做财税处理。

3、双方签订合同又终止合同/解除合同，一方收了部分预付款，尚未开具发票，合同未实际履行，这种情况可以做直接原路退款，签订解除协议或终止协议。

4、一方收了部分预付款，且已开发票，合同未实际履行，如何处理？

A如果付款方收到发票但未认证抵扣，需要退回发票联和抵扣联，收款方则退回预收款并在收到发票后作废发票，双方签订终止协议。

B如果收款方已认证抵扣，收款方开具红字发票并原路退款。财务做红字冲回，签订终止协议。

C如果开具的发票金额大于实收金额，差额作红字。

5、合同不一定终止的情况下，待疫情结束后建议找专业律师重新起草补充协议，包括时间上的交割、标的物如何交付、违约条款的处理，争议处理机制条款等，重新界定双方的权利义务。阶段交付履行，双方签订补充协议。

【法律依据】

第94条 合同的法定解除

当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的。

第117条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第118条 不可抗力的通知与证明

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

【延伸阅读】

一、情势变更原则

情势变更原则的目的，在于排除因客观情况的变化而发生的不公平的结果，使合同在公平的基础上得到履行或解除合同。要么重新协商；要么诉请人民法院或商事仲裁机构变更或解除合同。注意：情势变更发生的事由须不可归责于双方当事人。

在适用方面，清华大学崔建远教授认为“不可抗力的发生未影响到合同履行时，不适用情势变更原则；不可抗力致使合同不能履行时，发生法定解除；不可抗力导致合同履行十分困难，但尚未达到履约不能的程度，若按合同规定履行显失公平，方适用情势变更原则。”（来源崔建远著：《合同法》，北京大学出版社，2012年6月第1版，第115页。）

二、相关裁判文书

【最高人民法院裁判文书】

卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司与广东长城建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷抗诉案［最高人民法院（2008）民一抗字第20号民事判决书］观点：当事人将不可抗力排除在免责事由之外的约定无效。

最高人民法院认为，台风和暴雨都是独立于施工方之外的客观自然事件，会造成施工的中断。施工方对于台风和暴雨的发生以及施工中断的发生是不能够避免和克服的，因此，台风和暴雨应当属于施工中的不可抗力事件。台风和暴雨造成建设工程工期的延误，因具有不可归责于施工方的事由而应免除施工方的责任，应将延误的时间计算到工程应该延误的时间中去。即使双方在合同中约定工期不因雨天而延长，亦应将不可抗力延误的时间计算到工程的合理延期之内。

——江必新主编、最高人民法院审判监督庭编：《审判监督指导》总第29辑，人民法院出版社2010年版，第127～147页。

（来源：《最高人民法院司法观点集成(新编版)•民事卷II》943页）

总之，本次新型肺炎病毒是否客观上属于不可抗力，需要全国人大常委会的立法解释或者最高法院的司法解释等权力机关的官方文件公布，合同的实际履行包括合同解除需要有法可依。

综上，具体时间节点、合同违约条款、双方各项权利义务，合同落地的具体部署，各案需要结合实际情况，建议大家找专业律师面谈！